首页 > 论文发表知识库 > 索赔与反索赔毕业论文

索赔与反索赔毕业论文

发布时间:

索赔与反索赔毕业论文

你的理解是正确的确实工程管理是包括工程造价管理但是写论文的时候就是题目要小,你工程管理的题就太大了,如果你写工程管理那么就还要写其其他项目的,如进度、安全等的索赔反锁赔了,这样写起来你确实掌控不住的,而且每一个你都不能说全面。。。所以我认为你完全可以改成原来老师给你的题目,写好后教上去,老师也不会说什么的谢谢楼下的指教因为他们的成本控制指从项目策划阶段就开始跟进的一路沟通设计,施工,业主,物业等单位。 但是在我理解的成本控制在国内也是如此,至少书上是这么写的,只是每个工程中的这样做法实在很少,但是发展趋势确实是这样的国外的东西我读的不多,看来是该好好补补了~呵呵

高校建设工程项目管理的核心是合同管理。加强高校工程合同管理,应主要从规范合同文本、培养合同管理人才和建立全过程动态跟踪管理和建立合同管理信息系统入手,才能实现高校工程建设合同的有效管理。 毕业论文搜集整理:毕业论文网

行的,你所说的,会给的

..不知道诶 不是我不愿告诉你 是我真的不知道 对不起了

论建设工程索赔与反索赔论文模板

她能帮助你

下面是中达咨询给大家带来关于建设工程施工索赔和反索赔的相关内容,以供参考。在建设工程中,索赔是合同双方经常发生索赔是指在合同履行过程中,对于并非因自身的原因或者非自身所能预见的事件造成的实际损失向合同的另一方提出补偿的要求。因此,索赔的性质属于一种经济补偿行为,而不是责罚。在建设工程中,索赔是合同双方经常发生的正常的管理业务,我们习惯上把承包商向业主提出的补偿自己损失的权利要求称作“施工索赔”,它的索赔目的主要是工期和费用,而对于业主向承包商提出的索赔或者业主对承包商的索赔要求根据合同条款进行评议,否定其索赔要求中的不合理部分,称其为“反索赔”,除承包商与业主之间的索赔外,在建设工程中,较常见的还有承包商同分包商之间的索赔,承包商同供货商之间的索赔等,本文根据FIDIC条款主要分析探讨承包商同业主之间的索赔关系。1索赔的主要特点风险引起的索赔一般包括合同风险、政治风险、经济风险,如物价暴涨、自然条件的变化、施工现场条件复杂、各种法律法规的变化、涉外项目的货币汇兑风险等等。由于在当前的建筑市场中,业主始终处于主导地位,在招标和合同签订时,采用不正当或不合法手段,把本该由业主承担的风险转嫁到承包商身上,导致承包商承担的风险比例增大,所以此类施工索赔往往由承包商提出,而且双方的分歧往往较大。近年来,由于我国建设工程施工队伍不断扩大,绝大部分施工企业存在着任务严重不足的现象,建筑市场竞争日趋激烈,建设单位在招投标和合同签订时,采用了种种不正当手段,表面上承包商和业主的权利和义务是平等的,但在各种实质性条款和附加条件上,实质上存在着不平等。施工条件变化引起的索赔工程在施工过程中,不可避免地出现新的变化,尤其是设计变更。承包商的报价是以原招标文件和设计图纸为基础计算的,根据合同条款,施工图纸中改变任何工作的数量和性质,或改变了工程任何部分的施工程序或施工方案,都是变更,如果此类变更影响了承包商的费用,承包商就可要求重新估价,并提出延长工期的要求,在实际施工中,此类索赔也会经常引起争议,主要是业主和承包商因为各自利益角度的不同,对合同条款中“一个有经验的承包商无法预见的事件”理解的偏差。工程量变化太大引起的索赔实际施工时,完成的工程量往往与设计工程量有出入,第四版条款明确规定,当合同价变更增减超过15%时,允许对有效合同价进行调整,引起合同价变化的原因就是工程量的变化,主要引起的索赔有以下几方面:第一、是承包商施工设备失调造成的损失,由于承包商在投标时,根据招标文件和合同文件所述的工程量和施工要求,制定施工方案,确定应配备的施工设备的数量、种类、型号并据此组织订货,运输进场,而工程量的大量增加,势必要求增加新的施工机械,或增加原有机械的数量,引起承包商计划外的投资,扩大了工程的计划成本。如果工程量大量削减,则引起原有设备的窝工或弃置不用,导致承包商的亏损,同时,工程量的变化,还使承包商已准备好的建筑材料数量变化,引起索赔。第二,由于工程量变化引起原定工期的变化,从而引起工期延长或赶工,引起索赔。工期延长和延误的索赔工期延长和延误的索赔,通常包括两个方面:一是承包商要求延长工期,二是承包商要求偿付由于非承包商的原因导致工程延误而引起的损失。工程施工中,由于天气、水文、地质等因素影响,工程延误因素较多。当承包商额外支出的费用得不到补偿时,势必引起索赔。加速施工的索赔当工程项目计划进度受到干扰,影响了总目标工期的实现,导致项目不能按时竣工,业主的经济效益受到影响,业主通过分析认为工程的推迟完工将给自己带来重大的经济损失或政治影响时,或由于部分工程的延期导致一系列工程的延期时,业主可采用赶工措施,发布加速施工指令,要求承包商投入更多资源来完成该工程项目,保证总目标工期的实现,这必然导致承包商工程成本的增加,引起承包商的索赔。其它原因引起的索赔业主违约未按规定及时提供施工场地,不按时支付工程款,导致承包商施工队伍未能及时进场施工,或承包商资金周转困难,影响工程进度,引起索赔。2反索赔的主要特点工期延误反索赔在工程项目的实施过程中,由于承包商的原因,导致竣工日期拖后,影响到业主的使用,业主有权对承包商进行索赔,该项索赔一般在合同文件中,以每延误一天赔偿一定的款额计算,并规定有最高限额。施工缺陷反索赔当承包商的施工质量不符合规范的要求,或者使用的设备、材料不符合合同规定,或在保修期未满以前未完成应修补的工程时,业主有权向承包商追究责任。如承包商未在规定的时限内完成修补工作,业主有权雇用他人完成修补工作,并向承包商提出索赔。对指定分包商的付款索赔如果承包商未能提供已向指定分包商付款的合理证明,业主可将承包商应付给指定分包商的所有款项付给分包商。除以上几种反索赔外,由于承包商的过失,给业主方人员和第三方人员造成的人身伤害或经济损失,业主提出的反索赔。3索赔和反索赔的关系索赔和反索赔是根据不同的索赔对象而界定的,其根本目的就是合同的一方向另一方就对方责任引起的事件,向对方提出的补偿要求,索赔与反索赔都必须以合同为依据,要求发生的事件真实、证据确凿,费用计算合理、准确,责任分析要清楚,这样对合同双方处理起来易于接受,减少争议和纠纷。4结论施工索赔和反索赔是业主和承包商在工程项目施工过程中正常的业务往来,它的健康开展,对于培养和发展建设市场,促进建筑业的发展,起着非常重要的作用:一是促进了合同双方加强内部管理,严格履行合同,维护正常的市场秩序。二是有利于工程造价的合理确定,使工程造价更为实事实是。三是促使合同当事人更快熟悉国际惯例,熟悉掌握索赔和处理索赔的方法和技巧,适应我国加入WTO后的建筑市场形势,提高建筑施工企业的竞争水平。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:

索赔的毕业论文

2工程项目的进度控制3.工程造价审后面两个都可以、我帮您,请加Q三三零四四九二五七

这需要一定的工作经验和综合知识,世上无难事,努力就能够完成一篇好的毕业论文。

叶荣添叶荣添有人

把关于毕业论文,你可以就是在网上参考下,反正大部分来都参考别人的,反正我的毕业论文也是在网上参考,然后进行复制粘贴的

工程索赔毕业论文

这需要一定的工作经验和综合知识,世上无难事,努力就能够完成一篇好的毕业论文。

但是本人大四工程管理学生想问一下,关于毕业论文工程索赔好写吗?我又没这个,一般情况下还是比较好写的,只要你认真写,肯定能成功的。

叶荣添叶荣添有人

建筑工程作为与人们生产生活息息相关的工程,与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。下面是我带来的关于建筑工程技术 毕业 论文题目的内容,欢迎阅读参考!建筑工程技术毕业论文题目(一) 1、软土地基上基础的处理 措施 2、拟建建筑物地质差异较大时的地基处理措施 3、结构设计中梁柱的交接处理 方法 4、结构设计中基础梁的设计处理方法 5、砌体结构房屋产生裂缝的处理措施 6、重力式挡土墙安全问题的研究 7、防止高层建筑基础不均匀沉降的措施 8、工程项目施工的组织研究 9、软弱地基的处理方法 10、地形地貌对建筑体型和层高的影响研究 11、建筑物三缝合一的处理方法研究 12、解决屋面渗漏问题的方法 13、论建筑与人 文化 的协调统一 14、论建筑设计与结构设计的协调统一 15、底层商场的设计处理方法 16、电梯轿箱基础与框架独立柱基的设计处理方法研究 17、深基础支护结构的设计与施工方法 18、框架结构中楼梯与框架梁柱的连接方法研究 19、提高普通建筑物的保温隔热措施 20、保证工程预算准确性的措施 建筑工程技术毕业论文题目(二) 1 浅谈企业从事工程总承包面临的问题 2 试述工程建设项目施工索赔的艺术 3 关于房地产开发成本管理的初探 4 浅谈施工方案与工程项目施工质量的关系 5 试论建筑工程监理应如何确保施工安全 6 论述工程量清单计价模式下的造价控制与管理 7 浅析如何搞好工程建设监理工作 8 试述施工现场基础工程质量控制 9 浅谈工程项目主要成本管理与控制 10 试述工程管理项目中的成本控制和品质管理 11 关于做好项目工程造价全过程的控制 12 浅谈网络计划技术在项目管理中的应用 13 浅谈建设工程项目的造价管理 14 论述工程成本的影响因素及控制对策 15 论述工程建设项目投资中的造价控制 16 论述可行性研究在建设中的作用 17 浅析工程项目投资管理 18 试论建设工程项目质量管理与控制 19 浅谈房地产开发中的工程成本控制 20 浅谈工程建设项目的技术变更管理 建筑工程技术毕业论文题目(三) 1. 浅谈如何做好工程项目的施工质量管理 2. 发包人如何做好工程合同管理 3. 建筑工程项目施工风险防范分析 4. 我国工程监理业存在的问题及对策讨论 5. 关于施工企业实施低成本的战略讨论 6. 浅谈大型工程项目的信息化管理 7. 双代号时标网络计划在建筑施工进度控制中的应用 8. 施工企业如何应对清单环境下的成本管理 9. 浅论如何加强施工项目的成本管理 10. 信息管理在施工管理中的应用 11. 关于工程项目成本管理的预测与控制 12. 浅谈工程索赔对减少工程经营风险的作用 13. 浅谈如何有效的进行工程造价管理 14. 浅谈施工阶段工程项目成本的有效控制 15. PDCA循环管理在建设工程管理中的应用 猜你喜欢: 1. 2017年工程管理毕业论文题目 2. 大专建筑工程技术论文题目 3. 建筑工程技术毕业论文范文 4. 建筑工程技术论文参考文献 5. 建筑工程技术管理毕业论文

索赔论文答辩

在这个世界上,不是说你不去害别人就不会有人来主动招惹你。毕竟坏人和危险还是无处不在的,而且总有那种比较嚣张的人天不怕地不怕的。有位博士开车仅仅是因为不让加塞结果被打成高位截瘫 ,事后打人者家属扔3万就扬长而去了。除了眼珠嘴巴能自主活动,胸部以下完全失去知觉,打人者家属扔下三万块钱就离开了。当时的手术费用就要十多万,后期的康复治疗和医药费是更大一笔费用,这三万块钱对于他们来说真是杯水车薪。而之后,殴打者及其家属便拒绝支付一分钱医疗费用。

当地警方在事情发生后进行了对殴打者的刑事拘留。打人者的家属来医院看过马超,希望就此事和解,打人者家属扔下三万块钱就离开了。马超的爱人骆春颖告诉紫牛新闻记者,当时的手术费用就要十多万,后期的康复治疗和医药费是更大一笔费用,这三万块钱对于他们来说真是杯水车薪。而之后,殴打者及其家属便拒绝支付一分钱医疗费用。对于殴打者,骆春颖说只希望他们积极赔偿,帮助马超快点康复,康复了才能做对社会有意义的事情。巨额的医药费都由马超和妻子自己承担,不含营养品已经花去了近50万元。

在重症监护室花了20多万的马超,家里实在是没钱了,她只好背着丈夫自己在水滴筹上发起了筹款。马超在哈尔滨医科大学附属第二医院进行手术后,转去了黑龙江省中医药大学附属第一医院,在这家医院住了一周后发生了肺栓塞并发症,又连夜转回第一家医院进行急救,7月26日转入黑龙江省中医院,至今仍住在该医院进行康复治疗。东北林业大学给马超指派了一名姓范的律师进行法律援助。据范律师介绍,作为被害人的马超一方,已提出附带民事诉讼的赔偿请求。

对于马超的伤情鉴定殴打者依旧不服气,向检察院申请进行重新鉴定。但检察院认为鉴定结果合法且客观公正,拒绝了他们的申请。目前检察院已以故意伤害罪对嫌疑人提起起诉,具体量刑建议等起诉意见尚不对律师公开。5月份马超将要做二次伤残鉴定,鉴定结果会对嫌疑人刑期长短、民事赔偿金额的多少产生很大影响,因此范律师正和法院沟通,申请等鉴定做完后再开庭审理。嫌疑人的家属对马超一方提出的赔偿要求非常不认可,除了手术前给出三万元以外,没有一丝一毫赔偿的意思,甚至认为马超受到这么严重的伤害,是因为马超所患的强直性脊柱炎所致。

但是哈尔滨市公安局经过坚定已经否定了这个异议。鉴定中心对马超的骨质和骨密度进行了鉴定,结果为正常,和常人无异,完全是外力打击所致。但嫌疑人家属仍不断提出异议,给法院的审理造成很多障碍。马超的康复进展并不理想,距离肢体恢复功能的目标还非常遥远。看到这里真的是让人心疼也希望他能够快点好起来。也希望殴打者以及其家属给个合理的说法和赔偿。

卖150碗粉蒸肉判10倍赔偿案申请再审,案件结果会有变化的。

所谓意外是完全的人为性质,作恶者的嚣张与猖狂贯穿是件始终,前期无理“路怒”,肆意打人,后期在法律面前,不认账,不悔改,这一定程度上呈现出了社会与法律秩序被破坏践踏的状态。

得知此事,大多数人惋惜的同时,也不乏后脑发凉之感。因为谁也不能保证自己不会是下一个“无辜被伤害”的人,只要作恶者还有作恶的空间,社会与法律秩序还存在现实漏洞,所谓伤害的“墨菲定律”效应就会更加强烈。还有那被伤害之后所产生的“无依无托”恐惧感,以及要面对作恶者的无赖态度和行径,这些都会让我们寒心。这实际上也是公德不彰和公权不彰的体现。

所以,让公德和公权更有力量凸显和践行,才能实现“为众人抱薪”,为无力者托底。当然,悲剧事件中励志的倾向,亦为公众与社会所需,其浓烈程度实际上也是在为无力者打气,燃起维护社会与法律秩序的斗志,进而助力于社会公平正义的实现。

不过,要想践行好公德和公权,真正维护社会秩序,“追凶和惩凶”仍是第一要义,如此,既能平息励志者的怨气,又能让公众心安,并进一步放大对社会的信任,对生活的信心。无视社会法律秩序和他人生命安全的狂徒,就应该付出更高的代价,以扬社会正气。

再聚焦博士拒加塞被打成高位截瘫这事,目前,打人男子被当地警方刑事拘留。而这应该仅仅是个开始,法律的严惩,还有犯罪嫌疑人道德上的悔过,才是真正的正义期许。再放大到全社会层面,还是要通过提高越轨成本,强化道德感染力,来不断压缩破坏社会与法律秩序行为的生存空间,以实现“励志悲剧”皆可避免的良好结局。

“善有善报,恶有恶报”,不能只是一句有着心灵慰藉作用的口号,而应该成为道德与法律的现实箴言,守护着公众安全,维护着社会公共利益。让法律和秩序都归位,且发挥最大效用,由人主观之恶所导致的意外与苦难,便可消解了。

“重庆村妇出售150碗自做粉蒸排骨判刑十倍赔付案子”拥有重大进展。6月10日在下午2点半,重庆市高级人民法院对村妇王云递交的再审申请开展了了解、听证会,整个过程不断近三个半小时,彼此均由其代理律师参加开展论文答辩。

了解、听证会是法院决策是不是运行重审的一个核查程序流程,代表着法院审理了再审申请,但是不是会运行重审,法院会依据彼此递交的直接证据及其融合有关核查状况来决策。

在下午2点半,重庆市高级人民法院按时开始了案子重审的了解、听证会。在法院正门口,封面图电视记者看到了王云夫妻,两个人正坐到大门口的台阶上,脸部挂着苦相。她们说,两口子不远千里从忠县赶来重庆主城区,但因为疫情防控的缘故,没能亲自进到法院参加听证会,“有一些缺憾,只有由律师代理商参加”。

听证会完毕后,王云的二位代理律师向封面新闻表明:“整个过程开展得比较顺利,案子关心的几个聚焦点问题我们都已经全方位了解了,另一方了解的问题大家也都进行了充分的提前准备,大家有信心该案子可以取得成功运行重审。”

申请者王云听完律师得话后也表明:“我有自信心法院会运行重审,坚信法院会给我一个公平与正义的裁定。”

异议人邵某则根据热线向封面新闻说:“我没参加听证会,我掏钱请了比我更专业的律师,我认为由她们去解决比我更强,有其它问题可以立即联系我的律师。”邵某的代理律师表明:“了解、听证会开展得很成功,‘是不是为预包装’异议比较大。”

听证会整个过程不断了近三个半小时,彼此代理律师紧紧围绕“毛妈妈经营部是食品生产公司或是小型加工厂”“毛妈妈经营部出售的食品类到底是散装熟食或是预包装”“毛妈妈经营部能不能开展互联网销售”及其“毛妈妈经营部食品类的标识规定”等关键问题进行质证和争辩。

彼此代理律师都充足体现了自己的见解,并开展了细致入微的质证、举证,还向法院递交了新的直接证据。

听证会完毕后,王云的二位代理律师——重庆公孝律师事务所律师林玉成和徐斌,均向封面新闻表明:“案子关心的几个聚焦点问题我们都已经全方位了解了,另一方了解的问题大家也都进行了充分的提前准备,大家有信心该案子可以取得成功运行重审。”

林玉成律师和徐斌律师觉得,分辨“毛妈妈经营部是食品生产公司或是小型加工厂”有两个标准,一是看许可证书照,二是看具体的加工标准。

“毛妈妈经营部是小型加工厂并非食品生产公司,因为它已经获得了有关小型加工厂登记证书,而且关键系柴火灶制做,工作员主要是本身家中工作人员,生产加工场地的情况远远地达不上食品生产公司的标准。”二位律师说。

而“毛妈妈经营部”往往注册登记为个人独资企业,二位律师表明,一方面是因为符合销售市场规范化管理、获得运营实体线的必须;另一方面,进驻网上销售平台也务必获得公司法律主体,“但这并不危害‘毛妈妈经营部’系食品生产生产加工小型加工厂的行为主体特性。”

二位律师进一步表述,依据《重庆市食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》,食品生产生产加工小型加工厂生产销售的食品类有没有标识,并不是强制要求。

那麼,王云是不是尽到标识标志信息内容的告之责任?直接证据资料表明,王云依次于2021年7月8日、12日、15日多次向邵某推送“接到烧白、粉蒸排骨、红烧肉,要是没有立即吃得话,请放到速冻室,假如立刻吃得话,请蒸20min”等有关提醒。

“这种可以证实王云已采用‘适度方法’告之异议人存储标准、储存方法、怎样服用等信息内容,已充足执行了食品生产生产加工小型加工厂的法律规定标志责任。”代理律师徐斌表明。

他觉得,未贴到标识,并不是“不符食品卫生标准”的评定根据,“做为食品生产生产加工小型加工厂的毛妈妈经营部,已根据直播间公示公告、微信聊天、录视频等适度方法,执行了有关法律规定标志责任。”

徐斌律师表明,听证会全过程中彼此异议较为大的问题是“毛妈妈经营部出售的食品类到底是散装熟食或是预包装”。他觉得,依据最新法律法规,粉蒸排骨等熟菜系散装熟食,而并不是预包装。与此同时,在原一审、二审程序流程中,二级法院均评定,案涉熟菜为散装熟食,真空包装的手段关键目标是对市场销售、运送和储存的维护,并不是食用农产品,故不用适用有关预包装的相应要求。

王云的二位代理律师均觉得,此案不可适用“退一赔十”的惩罚性赔偿,原审法院客观事实评定不正确,法律适用不正确,应依规运行再审程序,撤消一审二审法院的裁定并依规改判驳回申诉上诉人的所有诉请。

王云听代理律师叙述详细个全过程后表明:“我有自信心法院会运行重审,我坚信法院会给我一个公平与正义的裁定。我有这一份自信,是由于我的商品没有问题,全是我们一家人劳神费劲,认真每一道工艺流程做出的商品,即然商品没有问题,那麼谈何惧怕,谈何让步?这一场纠纷案我一定会坚持不懈!”

王云认可由于案件,给买卖产生了一些危害,但就作为“沉淀自己,让自身可以集中精力科学研究农村美食,期待把这种特色美食做得更强”。王云还说:“我觉得把世世代代传下的这一份技艺再次继承下来,让大量异国他乡的大家可以吃到经典的家乡味。”

“我坚持不懈打这一场纠纷案,关键有两个缘故,最先我的商品扎实,经得住一切检测,我想给自己讨要一个公平。次之,我明白了村里人自主创业有多么的艰苦,她们很多人都吃过闭门羹,但最后挑选了让步,我觉得为成千上万农村妇女创业的农户打一场纠纷案,期待能为她们塑造一个榜样。”王云说。

6月10日晚,封面图电视记者打电话异议人邵某,他说道:“我掏钱请了比我更专业的律师,我认为由她们去解决比我更强,有其它问题可以立即联系我的律师。”

11日早晨,封面图电视记者联络上邵某的二位代理律师——北京中凯(上海)律师事务所杜鹏律师和河南洛太律师事务所裴杰律师。杜鹏律师表明:“此次了解、听证会充足确保了诉讼参与人的各种支配权,起诉被告方双方都充足的质证、举证、论文答辩、争辩,总体开展得很成功。”

有关彼此异议比较大的“熟菜是不是为预包装”问题,裴杰律师表明,王云在市场销售粉蒸排骨、烧白、红烧肉时运用了事先外包装,用一碗一份的方式按个开展出售,合乎《食品安全法》和《食品经营许可管理办法》有关预包装的界定。他觉得,王云严格按照《食品安全法》的强制规定,黏贴标识、标示。

“即使依照王云阐述的其制造的食品类属于散装熟食,也严格按照《食品安全法》的规定黏贴标识、标示。“裴杰律师说,标识、标示是食品卫生标准的关键构成部分,并没有标识、标示的商品比较严重侵害了购买者的自主权。

二位代理律师均表明:“针对法院怎样审判案件,大家重视法院的裁定,大家坚信法院会公平裁定。”“此案一个积极意义取决于让以前生产销售不标准的食品类经营人掌握到,法律法规为保证食品卫生安全要求了如此严格的惩罚措施,进而促进食品类经营人更重视从每一个关键点来标准生产制造、市场销售个人行为,与此同时根据案例普法教育使顾客在食物交易时也更精益求精,保证众多广大群众舌尖上的美味的安全性。”二位代理律师如是表明。

据统计,重庆市高级人民法院可能依据彼此递交的直接证据,并融合有关的核查状况,最后确定是不是运行再审程序。根据有关程序流程要求,重审案子立案审查后,三个月内法院可能做出判决。

  • 索引序列
  • 索赔与反索赔毕业论文
  • 论建设工程索赔与反索赔论文模板
  • 索赔的毕业论文
  • 工程索赔毕业论文
  • 索赔论文答辩
  • 返回顶部