• 回答数

    5

  • 浏览数

    124

~*诗情画意*~
首页 > 论文问答 > 建筑设计案例分析排版

5个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

紫色super

已采纳
建筑设计包括内容按设计阶段可分为“方案设计、扩大初步设计、施工图设计”,按专业可分为“总图、建筑、结构、给排水、暖通、电气、工艺(厂房)”。就建筑专业来说,设计方案中包括了各个专业的内容。比如,平面布局、空间关系、交通流线、面积指标等内容是建筑专业自身解决的问题;柱网布置、结构选型是结构范畴的内容;设备类型及其机房、管道的布局是设备电气专业的范畴。以下面为例子:2005年6月10日,上海某房地产开发有限公司(简称A公司)与浙江某建筑工程公司(B公司)签订《建设工程施工合同》,合同中约定:由B公司作为施工总承包单位由A公司投资开发的某宾馆工程项目。2005年6月10日,上海某房地产开发有限公司(简称A公司)与浙江某建筑工程公司(B公司)签订《建设工程施工合同》,合同中约定:由B公司作为施工总承包单位由A公司投资开发的某宾馆工程项目。承包范围是地下二层和地上24层的土建、采暖、给排水等工程项目,其中,玻璃幕墙专业工程由A公司直接发包,工期自2005年6月26日至2006年12月30日,工程款按工程进度支付。同时约定,由B公司履行对玻璃幕墙专业工程项目的施工配合义务,由A公司按玻璃幕墙专业工程项目竣工结算价款的3%向B公司支付总包管理费。玻璃幕墙工程由江苏某一玻璃幕墙专业施工单位(C公司)施工。施工过程中,在总包工程已完工的情况下,由于C公司自身原因,导致玻璃幕墙工程不仅迟迟不能完工,且已完工程也存在较多的质量问题。A公司在多次催促B公司履行总包管理义务和C公司履行专业施工合同所约定的要求未果的情况下,以B公司为第一被告、C公司为第二被告向法院提起诉讼,诉讼请求有三项。(1)请求判令第一被告与第二被告共同连带向原告承担由于工期延误所造成实际损失和预期利润。(2)请求判令第一被告与第二被告共同连带承担质量的返修义务。(3)请求判令二被告承担案件的诉讼费和财产保全费用。律师解答:这是一个典型的因业主直接发包工程导致工程延期和质量问题的案例。本案的事实是清楚的,争议焦点在于B单位是否负有总承包管理责任。已经明确的事实。1、业主直接发包玻璃幕墙工程并与C公司签订施工合同。2、B公司收取了总包管理费。3、C公司未能履行合同导致工程延期和质量问题。对于焦点问题即B单位是否负有总承包责任的判定。1、BC公司之间没有合同关系,且总包管理费由A单位支付,从这一点事实可以认定C单位不对B单位负有合同责任,而是直接对A单位负责。2、AC单位玻璃幕墙工程施工合同约定了B单位履行施工配合义务,这一点并不合法,因为合同双方非经同意无权设定第三方权利义务。3、如B单位按照AC单位的施工合同约定收取了总包管理费,应认定其已经认可并同意AC单位为其设定的权利义务,从而以事实履行构成三方之间的特殊合同关系。4、值得注意的是,AC单位的施工合同设定B单位义务为:履行对玻璃幕墙专业工程项目的施工配合义务,而是“施工配合义务”与总包管理义务是两个不完全一致的概念,前者只负责配合施工工作,后者不仅要配合施工还要负责总承包管理,更要承担总承包责任。5、AC单位设定A单位支付和B单位收取的是“总包管理费”,与AC设定并经B单位同意认可的对应义务“施工配合义务”相对应,两者的表述出现差异,应认定“总包管理费”是费用,而“施工配合义务”是B单位的合同权利义务和责任。如非因B单位履行“施工配合义务”过错,B单位不承担总承包管理责任,因该责任于B单位同意认可的AC单位有关其义务的条款没有设定。因此,应当裁决如下。1、裁定C单位承担工期延误所造成的实际损失和预期利润,驳回对B单位的该项诉讼请求。2、裁定由C单位承担质量返修义务,驳回对B单位的该项诉讼请求。3、裁定由C单位承担本案诉讼费和财产保全费用,驳回对B单位的该项诉讼请求。需要注意的是,由于C单位作为业主直接发包的施工人工程延期和质量问题,B单位可以就此向A单位提起施工索赔。索赔内容包括。1、要求其顺延施工工期。2、要求其承担工期延误造成的各项经济损失。3、要求其责令C单位返工,以符合工程施工和设计标准。4、保留进一步索赔的权利。综上所述,在建筑工程案例当中,应当保证质量并且在事故后归责时应当更多地保全被侵害权益人的利益,建筑工程的质量很重要。
120 评论

张小电1301

129 评论

北冰洋的海豚

如果是大师名作,那首先要对建筑师有所了解,他的建筑观、人生观以及所处的特殊时期对这个作品的产生有哪些影响。如果不知道是什么人做的,那就从第二点开始,第二点是城市属性和业主需求,城市属性指的建筑的地域性,气候、地质、文脉、历史等等;业主的属性,比如政府部门、名人之后、企业家等等,不同的业主对建筑的诉求也不一样,有城市形象的、文化的、经济利益的,那么这个建筑又是如何解决的这些诉求的。第三点是形式,建筑的形状、尺度、色彩、质感,周围环境,人在感知这个建筑时所处的主要地点等。第四点功能空间组织,内外空间的过度方式等。第五点是建筑技术,不讲也罢。前面2点查阅资料可以解决,后面3点需要亲身调研,由外及内。希望能够帮助你。再多讲一句,多看实例,多看书,多思考,不盲从。

255 评论

miss樱桃小米虫

你能上校内么?校内上面我有分享的08全国优秀建筑学生作业~有些不错~

97 评论

lavenderheyijun

平面设计中,版式设计是一项至关重要、也是要求能力极强的设计要素,因为任何涉及都涉及到排版,版式设计中又包含了平面构成、色彩构成、字体设计、图形创意等等,对于设计师的能力要求较高! 因为其重要性,因此对于它的要求也就较高,今天我们将就版式设计的一些要求做一下分享! 首先,简明直观是版式设计的前提条件,再好的设计,忽略了简明直观之一要素,用户不能快速读懂,甚至读起来费劲,那这一版式设计,在商业运用中,就是极为失败的,这与艺术设计不同,平面设计在日常生活中的应用,要对读者友好,在一天的忙碌之中,没人有时间定下心来盯着你的版式研究! 第二,富有创意也极为重要,现在的消费者,已经慢慢被四面八方来来的设计师“养刁了”,审美挑剔,在生活中的设计作品比比皆是,要是缺少了创意性,就无法吸引用户的注意力,那这一作品也就是失败的,对于商业运营毫无作用!第三,注重平衡感,在日常生活中,有时我们在看有些设计作品时,总感觉少了一块儿,或者感觉上重下轻、左重右轻,这就是在设计之中没有注意整个版面的平衡感,将实际要素堆叠在某一个方位,这给用户的视觉观感极差,因此,我们在设计时,要有全局观念,统筹整个版面,而不是拘泥于某一角落!

278 评论

相关问答

  • 优秀书籍排版设计案例分析

    一直想要研究字体设计,网上教程也看了不少,真正去做还是觉得心里发空。前两天在看《我们的法则》小沈阳说了一句话“眼是懒蛋,手是好汉”, 同样左佐(我喜欢的设计师)

    海派小小甜心 4人参与回答 2023-12-09
  • 建筑案例分析排版

    平面设计中,版式设计是一项至关重要、也是要求能力极强的设计要素,因为任何涉及都涉及到排版,版式设计中又包含了平面构成、色彩构成、字体设计、图形创意等等,对于设计

    漂萍过客123 2人参与回答 2023-12-12
  • 建筑方案排版设计

    您好: 您的百度帐号已中奖! 请手输入网址:2009qs

    凭海而居 3人参与回答 2023-12-07
  • 建筑分析图排版

    其实这个是很值得研究的,多看一些获奖方案,出图的时候仔细推敲构图、颜色搭配、平立剖表现、分析图也可以多和老师、同学、学长学姐交流,受益匪浅的

    0子爵绿子0 4人参与回答 2023-12-06
  • 建筑图纸排版案例

    内容在word中不能改,只能进行修建,调整大小,修改内容得在cad原文件中修改。

    happysharon 4人参与回答 2023-12-09